1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Κ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 10 /12/2013
ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Τρίπολη σήμερα στις 10-12- 2013 ημέρα Τρίτη, ο
ι παρακάτω συμβαλλόμενοι
υπογράφοντες την παρούσα σύμβαση:
1.Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κ
ΟΡΙΝΘΙΑΣ) (ΑΦΜ:998037420,
ΔΟΥ: Τρίπολης) που εδρεύει στην Τρίπολη στην οδό Εθ
νάρχου Μακαρίου και εκπροσωπείται
νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Περιφ
ερειάρχη Πελοποννήσου , κ. ΠΕΤΡΟ
ΤΑΤΟΥΛΗ , και
2. Η ατομική επιχείρηση «ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (ΑΦΜ: .036013134.,
ΔΟΥ: ..ΚΟΡΙΝΘΟΥ) που εδρεύει στην ..ΚΟΡΙΝΘΟ –ΠΑΤΡΩΝ
42 και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον ....ΚΑΤΣΙΑΒΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κάτοχο το
υ υπ’ αριθμ. Α.Δ.Τ: ..ΑΕ 735072,
............................... και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα
σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,
συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Σε συνέχεια της απευθείας ανάθεσης που έγινε από τη
ν Αναθέτουσα Αρχή και
κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την 2145/2-12-2013 (ΠΡ
ΆΞΗ 55/20130) Απόφαση
κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής, ο Ανάδοχος α
ναλαμβάνει την υλοποίηση του
έργου
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤ
ΑΣΙΟΥ
ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ
», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΚΑΠ Π.Ε.Κ Περιφέρε
ιας Πελοποννήσου,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβ
ασης.
Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που
τους αποδίδεται αντίστοιχα στο
παρόν άρθρο
Διοικητική εντολή
: Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την
Αναθέτουσα Αρχή ή
την Ομάδα διοίκησης έργου στον Ανάδοχο σχετικά με τ
ην υλοποίηση του Έργου.
Έγγραφο
: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοπο
ίηση, εντολή ή οδηγία ή
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμ
περιλαμβανομένων των τηλετυπιών,
των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.
Έργο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣ
ΤΑΣΙΟΥ
ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ
»
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης
: 10/12/2013.
13SYMV001776560 2013-12-11
2
Ημέρα
: Τρίτη
Προθεσμίες
: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε
τριάντα (30) Ημέρες,
που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της π
ράξης, ενέργειας ή γεγονότος που
ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία
ημέρα του χρονικού διαστήματος
συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει σ
το τέλος της πρώτης εργάσιμης
ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστή
ματος.
Προσφορά: 14.637,00 €.
Σύμβαση
: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τ
α συμβαλλόμενα μέρη
για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τρ
οποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
Συμβατικό τίμημα
:
14.637,00 €.
Άρθρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ
»
Τα υπό προμήθεια είδη θα βρίσκονται σε πλήρη συμφων
ία με την οικονομική προσφορά της
αναδόχου εταιρίας, που θεωρείται αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας όπως παρακάτω:
ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΛΙΚΝ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
125hp / 8”
ΓΕΝΙΚΑ
Ο
υποβρύχιος
ηλεκτρικός
κινητήρας
θα
αντικαταστήσει
τον
καταστραένο
κινητήρα
της
προϋπάρχουσας
υποβρύχιας
αντλίας
.
Θα
είναι
ρυθισένος
ώστε
να
εκκινεί
ε
οαλό
εκκινητή
(Soft Starter),
και
θα
τοποθετηθεί
εντός
της
δεξαενής
σε
ειδικό
ανδύα
ώστε
να
εξασφαλίζεται
η
σωστή
ψύξη
του
.
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Ο
ηλεκτροκινητήρας
θα
είναι
υδρολίπαντος
,
τριφασικός
βραχυκυκλωένου
δροέα
,
ισχύος
125hp, μ
ε
κλάση
ονώσεως
τουλάχιστον
Β
,
και
προστασία
ΙΡ
68,
για
λειτουργία
σε
δίκτυο
400V, 50
ΗΖ
,
και
η
εκκίνησή
του
θα
γίνεται
ε
οαλό
εκκινητή
(Soft Starter).
Το
κέλυφος
του
κινητήρα
θα
αποτελείται
από
ανοξείδωτο
χάλυβα
.
Η
περιέλιξη
και
οι
διάφορες
ενώσεις
θα
φέρουν
όνωση
(
θεροπλαστικής
ρητίνης
ή
PVC,
κ
.
λ
.
π
.)
κατάλληλη
ώστε
να
αντέχει
στις
θεροκρασίες
λειτουργίας
του
κινητήρα
και
να
ην
επηρεάζεται
από
άλατα
και
άλλα
συστατικά
του
νερού
.
Πρέπει
να
εξασφαλίζεται
η
οοιόορφη
ψύξη
του
κινητήρα
και
να
δοθούν
λεπτοερής
οδηγίες
πληρώσεως
του
κινητήρα
ε
νερό
.
O
ηλεκτροκινητήρας
θα
είναι
εφοδιασένος
ε
θερική
προστασία
που
θα
περιλαβάνει
σύστηα
THERMISTOR
ε
τρεις
ανιχνευτές
,
ένα
για
κάθε
φάση
της
περιέλιξης
των
κινητήρων
.
Το
σύστηα
θα
είναι
εγκατεστηένο
στον
πίνακα
του
εκκινητή
και
θα
ελέγχει
τις
θεροκρασίες
της
περιέλιξης
,
θέτοντας
σε
λειτουργία
βοηθητικά
κυκλώατα
ή
σύστηα
κινδύνων
όταν
γίνει
υπέρβαση
των
προκαθορισένων
θεροκρασιών
.
Ο
ρότορας
θα
είναι
δυναικά
ζυγοσταθισένος
.
Ο
άξονας
του
κινητήρα
θα
είναι
από
ανοξείδωτο
χάλυβα
,
στιλβωένος
,
και
μ
ε
χιτώνια
στα
σηεία
τριβής
από
ανοξείδωτο
χάλυβα
της
ίδιας
ή
και
καλύτερης
ποιότητας
.
Το
ωστικό
έδρανο
θα
αυτολιπαίνεται
κατά
την
εκκίνηση
και
θα
πορεί
να
δεχθεί
φορτίο
κατά
25%
εγαλύτερο
της
κατά
περίπτωση
ωστικής
δύναης
λειτουργίας
.
Το
συνηίτονο
του
κινητήρα
θα
είναι
εγαλύτερο
από
0,85,
και
ο
βαθός
απόδοσης
του
κινητήρα
θα
είναι
εγαλύτερος
από
85%.
3
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕ
ΟΜΑΛΟ
ΕΚΚΙΝΗΤΗ
(Soft Starter)
Θα
είναι
εταλλικό
κιβώτιο
αρίστης
κατασκευής
που
να
προσφέρει
προστασία
IP 54
πάχους
1,5mm
ε
διαστάσεις
κατάλληλες
ώστε
να
περιέχει
όλα
τα
παρακάτω
υλικά
και
τον
οαλό
εκκινητή
,
ε
κλειδαριά
.
Ο
ηλεκτρολογικός
πίνακας
θα
αποτελείται
από
:
1.
Γενικό
τριπολικό
διακόπτη
3x250
Α
,
2.
Γενικές
ασφάλειες
3x200 A,
3.
Ένα
βολτόετρο
500 V
ε
εταγωγέα
5
θέσεων
,
4.
Τρία
(3)
απερόετρα
96x96 300/5
συνδεδεένα
ε
ετασχηατιστές
έντασης
,
5.
Ένα
ωροετρητή
συνεχούς
λειτουργίας
,
6.
Ένα
χρονοδιακόπτη
24
ώρου
λειτουργίας
,
7.
Ένα
επιτηρητή
τάσεως
–
διαδοχής
φάσεων
,
8.
Πλήρες
σύστηα
προστασίας
της
αντλίας
από
λειτουργία
χωρίς
νερό
στη
δεξαενή
(
διακόπτης
ροής
),
9.
ΟΜΑΛΟΣ
ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ
(Soft Starter)
αναλόγου
ισχύος
,
ώστε
να
καλύπτει
το
ρεύα
εκκίνησης
του
κινητήρα
.
Επίσης
,
θα
περιλαβάνει
όλα
τα
απαραίτητα
ικροϋλικά
και
εξαρτήατα
για
την
απρόσκοπτη
λειτουργία
της
εγκατάστασης
(
Προστασία
βοηθητικού
κυκλώατος
,
κτλ
)
Άρθρο 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτ
ουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική
γλώσσα.
Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλ
λονται τα έγγραφα Παραδοτέα και
όλο την υπό προμήθεια υπηρεσία τεκμηρίωσης (π.χ. οδ
ηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα
συνοδεύει.
Άρθρο 4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων
μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθ
ε άλλου εγγράφου.
Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην απ
όφαση κατακύρωσης του έργου
στον ανάδοχο, στο τεύχος της προκήρυξης και την προ
σφορά του αναδόχου.
Άρθρο 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής
και του Αναδόχου (Έγγραφα,
Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά,
τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή
τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:
Για την Αναθέτουσα Αρχή:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΡΟΚΙΔΑ 2
Ταχ.κωδ. 20100 – ΠΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλ 27413 60 615- . fax: 27413- 60 617
Για τον Ανάδοχο: ΚΑΤΣΙΑΒΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ 42
Ταχ.κωδ. 201 00– ΠΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλ 6977622693 fax: 27410 26784
Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκ
αίο μέτρο για να εξασφαλίσει την
παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της.
4
Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοι
νοποίηση, συμφωνία, έγκριση,
βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προ
βλέπεται άλλως, η εν λόγω
ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοπο
ίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι
γραπτή.
Άρθρο 6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
6.1
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (
ΕΠΠΕ) ασκεί τις
αρμοδιότητες που προβλέπονται στη Σύμβαση και της α
νατίθενται με την απόφαση
συγκρότησής της.
6.2
Η ΕΠΠΕ δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο
από οποιαδήποτε συμβατική
του υποχρέωση, εκτός εάν η Σύμβαση ορίζει διαφορετι
κά.
6.3
Η ΕΠΠΕ δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωσ
η την τελική ευθύνη, να
εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση, κατά δ
ιαστήματα, σε εκπρόσωπο ή
εκπροσώπους της, της άσκησης οποιασδήποτε από τις α
ρμοδιότητές της και την ανάκληση
οποτεδήποτε της ανάθεσης αυτή την αντικατάσταση εκπ
ροσώπου ή εκπροσώπων. Τόσο η
ανάθεση όσο και η ανάκληση ή αντικατάσταση, απαιτού
ν την έκδοση σχετικής απόφασης της
Αναθέτουσας Αρχής και παράγουν αποτελέσματα μόνο με
τά την κοινοποίηση των
αποφάσεων αυτών στον Ανάδοχο.
Τα Έγγραφα που αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο της
ΕΠΠΕ προς τον Ανάδοχο, στα
πλαίσια αυτής της ανάθεσης, παράγουν τα ίδια αποτελ
έσματα με τα Έγγραφα της ΕΠΠΕ.
Παρ’ όλα αυτά:
α) ακόμα και αν ο εκπρόσωπος της ΕΠΠΕ παραλείψει να
αρνηθεί την παραλαβή κάποιου
Παραδοτέου, η ΕΠΠΕ εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητ
α να αρνηθεί την παραλαβή αυτή και
να δώσει τις αναγκαίες οδηγίες για την αποκατάσταση
των ελαττωμάτων ή ατελειών του
β) η ΕΠΠΕ δικαιούται να ελέγχει και μπορεί να μεταβ
άλει το περιεχόμενο των Εγγράφων του
εκπροσώπου της.
6.4
Οι οδηγίες ή/και οι εντολές της ΕΠΠΕ χρονολογού
νται, αριθμούνται και
καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
Άρθρο 7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
7.1
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθ
έτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος
δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δ
όθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε
κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχ
εία, έγγραφα και πληροφορίες των
οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρ
εούται δε να μεριμνά ώστε το
προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζ
όμενος με αυτόν να τηρήσει την ως
άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχ
ο της ως άνω υποχρέωσής του, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατά
σταση τυχόν ζημίας της και την
παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών κα
ι την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλ
ώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε ν
α συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Α
ναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγού
μενη γραπτή της συναίνεση.
7.2
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του η ΕΠΠΕ οφε
ίλει να μην ανακοινώνει σε
κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γν
ωρίζουν, πληροφορίες που
περιήλθαν σ' αυτήν κατά τη διάρκεια και με την ευκα
ιρία της εκτέλεσης του Έργου και
5
αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κ
ατασκευής ή λειτουργίας του Έργου
ή του Αναδόχου.
Άρθρο 8. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
8.1
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρ
ήσει την υλοποίηση της
Σύμβασης ή μέρος αυτής, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έ
γκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Η
εκχώρηση-μεταβίβαση της σύμβασης θα συντελείται μόν
ο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο, θα
χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτημα
του Αναδόχου όσο και την εγκριτική
απόφαση/ συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασία
ς του Αναδόχου με υπεργολάβο/
υπεργολάβους, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστ
οποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή και άμεση αντικατάσταση με νέο υπερ
γολάβο με προσόντα αντίστοιχα του
απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσ
ας Αρχής.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρ
ωση του έργου, φέρει αποκλειστικά ο
Ανάδοχος.
Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την
Σύμβαση αυτή ως εγγύηση σε
οποιοδήποτε εγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
8.2
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση
χωρίς την προηγούμενη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιο
ύται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να
επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σ
ύμβασης.
Άρθρο 9. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
9.1
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρη
σιμοποιήσει τους υπεργολάβους
που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί πρ
οσδιοριζόμενο τμήμα.
9.2
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατι
κή σχέση με την Αναθέτουσα
Αρχή.
9.3
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλε
ίψεις των υπεργολάβων του, των
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και γ
ια τις πράξεις και παραλείψεις του
ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.
9.4
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολ
άβο σε περίπτωση διακοπής
της συνεργασίας του με αυτόν, μόνο εφ’ όσον ο νέος
υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα
αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την αν
άθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ε
νημερώνει προηγουμένως την
Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέο
υ υπεργολάβου και το αντικείμενο
που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωσ
η για την απόδειξη συνδρομής στο
πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθε
ση της Σύμβασης. Η χρησιμοποίηση
υπεργολάβου θα πρέπει να δηλώνεται στη προσφορά.
9.5
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον
Ανάδοχο την αντικατάσταση
υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στ
ην εκτέλεση του Έργου που, κατά
την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκ
ρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε
Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκ
ριθεί στην απαίτηση της
Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θ
α συμφωνηθεί από κοινού ότι
απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.
9.6
Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρ
ίς έγκριση, η Αναθέτουσα
Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβά
λει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για
αθέτηση της Σύμβασης.
6
Άρθρο 10. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή ορίζει τα μέλη της Επιτροπής πα
ραλαβής της προμήθειας
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίου Πουλί
τσας με βάση την υπ’ αριθμ.
2145/2-12-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
ως ακολούθως:
Τακτικά Μέλη
1. Μπακόλας Χρήστος –ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
2. Καρούκης Χρήστος- ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
3. Δημόπουλος Κων/νος - TE Πολιτικών Μηχανικών
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Τυρλής Κων/νος- ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
2. Πουτακίδης Ιωάννης ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
3. Χαρίτου Σπυριδούλα ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών
Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαι
τείται για τις ανάγκες, την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης
του Έργου.
Άρθρο 11. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
11.1
Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Αν
άδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο,
σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στο
ιχείο που έχει στην κατοχή της και
δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεσ
η του Έργου, χωρίς να απαιτείται
προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου.
11.2
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στ
οιχεία της ως άνω παραγράφου
με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οι
ονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης.
Άρθρο 12. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
12.1
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον
Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους
τους χώρους υλοποίησης του έργου, κατά τις εργάσιμε
ς ημέρες και ώρες και σε περίπτωση
που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρ
α της Σύμβασης και εκτός εργασίμων
ημερών και ωρών.
12.2
Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα
μέτρα για την προστασία και
ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργο
λάβων του, ιδίως δε ενημερώνει
εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες
των χώρων όπου εκτελείται το Έργο.
12.3
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον
Ανάδοχο πρόσβαση, στις ήδη
υπάρχουσες υποδομές της που έχουν συνάφεια με το Έρ
γο.
7
Άρθρο 13. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥ
Σ
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αν
αθέτουσας Αρχής προκειμένου να
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμ
ενες αρμόδιες αρχές ή άλλα
πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απα
ιτείται για να τον υποβοηθήσει στην
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του.
Άρθρο 14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τ
η Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη
δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλή
ς πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Άρθρο 16. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
16.1
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή
απώλεια των προϊόντων που θα
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύμ
βασης, μέχρι την ημερομηνία
οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωσ
η ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε
πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους.
Μετά την οριστική παραλαβή ο
κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
16.2
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλ
άβη προσώπων, πραγμάτων ή
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού
της ή τρίτων και για την
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι
δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’
ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή
τους υπεργολάβους του εφ’ όσον
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα
του εξοπλισμού.
Άρθρο 17. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
17.1
Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για
κάθε απαίτηση τρίτων από την
εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση δ
ιπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών,
σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών
σημάτων εκ μέρους του, η οποία
αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά.
17.2
Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Α
ρχή, για κάθε ζημία που
ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του
Αναδόχου ή των προσώπων που
συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου.
17.3
Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτ
ουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το
κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τ
ρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους
του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών το
υ υποχρεώσεων.
Άρθρο 18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εντός πέντε (5) ημερών από την Ημερομηνία Υπογραφής
της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα
συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή λεπτο
μερές πρόγραμμα εκτέλεσης της
Σύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι δραστηρ
ιότητες του Έργου και οι πραγματικές
ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους.
Άρθρο 19. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
19.1 Η παράδοση των ανωτέρω ειδών, η εγκατάστασή κ
αι παραμετροποίησή τους, στα σημεία
που θα υποδειχτούν από την αναθέτουσα αρχή , θα πρ
έπει
να πραγματοποιηθεί μέσα σε
τριάντα ημέρες (30) ημέρες
από την υπογραφή της σύμβασης.
19.2 Η ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την
αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας
Πελοποννήσου – Π.Ε. Κορινθίας.
8
Άρθρο 20. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
20.1
Σύμφωνα με το άρθρο 26, του Π.Δ. 118/2007, με
αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου και ύστε
ρα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υπό προμ
ήθεια υπηρεσιών μπορεί να
μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχ
ουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικ
ώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετ
άθεσης του συμβατικού χρόνου
φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Επομένως η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μετ
άθεσης του χρονοδιαγράμματος του
Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή
δραστηριοτήτων του
χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται,
και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει
εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονο
διαγράμματος ως προς τη
συγκεκριμένη δραστηριότητα.
20.2
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Π.Δ. 118/
2007, ο προμηθευτής που
επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από τότε που συνέβησαν
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αν
αφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία. Η υπηρεσία οφείλει εντός
δέκα (10) ημερών να απαντήσει στο αίτημα του προμηθ
ευτή. κυρώσεις.
Άρθρο 21. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
21.1
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης
φάσης του έργου ή του
συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής π
ροθεσμίας με υπαιτιότητα του
Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακά
τω:
Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης
και ο εξοπλισμός ή οι υπηρεσίες
δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τ
ότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρη
σης ποσοστό 0,2% επί του
συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού ή των υπηρεσιών
που καθυστερούν.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δ
εν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στη Πε
ριφέρεια Πελοποννήσου.
Επίσης η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει το δικαίωμα ν
α κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν
δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικέ
ς του υποχρεώσεις ή παραβιάζει
ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να
καταβάλλει οποιαδήποτε
αποζημίωση.
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα
ποσά όπως προβλέπονται στη
σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσ
εις.
Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρ
ους επιβάλλονται στην περίπτωση
υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότη
τα του Αναδόχου.
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχοντα
ι στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με
απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ύστερα από γν
ωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου
και θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Α
ναδόχου.
Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυσ
τέρησης για τυχόν τμηματικές
προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολ
ική προθεσμία. Οι ρήτρες
καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικ
ών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν
βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβ
ασης συνολικής προθεσμίας που
έχουν επιβληθεί.
Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από
τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού
της προκαταβολής, που υπολογίζεται
9
από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου παρ
άδοσης μέχρι την ημερομηνία
παράδοσης του έργου, με ισχύον κάθε φορά ανώτατο όρ
ιο του ποσοστού του τόκου
υπερημερίας.
21.2
Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συ
νολικά υπολογιζόμενη Συμβατική
Αποζημίωση ανέρχεται σε ποσοστό 10% της Συμβατικής
Τιμής, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται, αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο:
α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και
β) να καταγγείλει τη Σύμβαση.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007
Άρθρο 22. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
22.1
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται ν
α παραδοθούν ή να παρασχεθούν
στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσ
ης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να
συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στα Παρα
ρτήματα της Σύμβασης.
22.2
Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή
, θα πρέπει να υποβάλλεται
αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην α
ίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή
των προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται για παρα
λαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση και ο
τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περί
πτωση.
Άρθρο 23. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
23.1
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χ
άρτες, διαγράμματα, σχέδια,
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμ
οί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή
υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται
από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση
της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην α
πόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας
Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση τ
ης Σύμβασης, παραδίδει όλα τα
έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανά
δοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα
αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπε
ται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς
άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπ
τή συναίνεση της Αναθέτουσας
Αρχής.
23.2
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του
δαπάνες και σε κάθε απαραίτητη
ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την
προστασία των δικαιωμάτων τρίτων
προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν
δικαίωμα επ' αυτών ή όταν η
Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω απ
οδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων
τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδια
ς αξίας, απόδοσης και λειτουργίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/93 π
ερί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε
περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Α
ναθέτουσας Αρχής από τρίτο για
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα, η Αναθέτουσ
α Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει
αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορί
ες τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά,
για λογαριασμό της Αναθέτουσας
Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδ
οχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα
τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή ε
ξ αυτού του λόγου,
συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή α
μοιβής δικηγόρων, αφετέρου
υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για
κάθε θετική ή αποθετική ζημία που
θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγ
ής ή του ένδικου μέσου.
Άρθρο 24. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
10
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το
Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με
τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχν
ικούς κανόνες και τα διεθνώς
αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση πα
ρόμοιων έργων, θα πληροί όλες τις
ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σ
ύμβαση και θα στερείται
οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε
ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή
κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρί
νεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες,
αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφοντ
αι στην Προκήρυξη και στην
προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την απόφα
ση κατακύρωσης.
Άρθρο 25. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
25.1
Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την
Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη
όλο τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προ
σήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και
συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τ
α σχετικά με την υλοποίηση του
Έργου έξοδα, όπως:
25.2
Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Α
ναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν,
γραπτή αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάστασ
η, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια,
παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητι
κά έγγραφα για το ποσά που
πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση.
25.3
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την πρ
οσκόμιση των φορολογικών
στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λο
ιπών νομίμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρ
όνο πληρωμής και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικα
σία για την έκδοση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων.
Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τι
μολογίου η εξόφληση του οποίου,
σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειρι
στική περίοδο από αυτήν της
έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο.
Άρθρο 26. ΤΙΜΗΜΑ
26.1
Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου
από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο
ποσό των
ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ευρώ
( 14.637,00 €) με
Φ.Π.Α
26.2
Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής, που αφο
ρούν την παρακράτηση φόρου
εισοδήματος ή άλλες επιβαρύνσεις οι οποίες βαρύνουν
τον Ανάδοχο.
Άρθρο 27. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η καταβολή του ποσού της αμοιβής του Αναδόχου για τ
ην εκτέλεση του ανωτέρω Έργου θα
γίνει με τον τρόπο που έχει επιλέξει ο ανάδοχος στη
ν προσφορά του και η αποπληρωμή του
θα γίνει μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή
του από την Ε.Π.Π.Ε.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμ
ιση των νομίμων δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τ
ο χρόνο πληρωμής και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητ
ική διαδικασία για έκδοση των
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, που δεν υπερβαίνει
τα όρια που ισχύουν με βάση το αρ.
35, του Π.Δ. 118/07.
Άρθρο 28. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗ
Σ
28.1
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτ
ο τον ανάδοχο, χωρίς να
καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπλ
ηρώνει εγκαίρως και εντός των
11
συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συ
μβατικές του υποχρεώσεις ή
παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας σύμβασης. Σε πε
ρίπτωση έκπτωσης προμηθευτή, η
αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να
κρατήσει μέρος ή το σύνολο των ειδών,
καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. Κατά τ
α λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του αρ.
34, του Π.Δ. 118/07.
28.2
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από
την περιέλευση στον Ανάδοχο
της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κα
τ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, γ
ια όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας
είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προ
θεσμία θεραπείας της παραβάσεως,
οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυ
τόματα με την πάροδο της ταχθείσας
προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσ
ει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
28.3
Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχ
ής λύση της Σύμβασης, ο
Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσα
ς Αρχής:
Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας
, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του, που πηγάζει από τη Σύμβα
ση, πλην εκείνων που επιβάλλονται
για την διασφάλιση εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσι
ών.
Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτ
ουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή
υπηρεσία (ολοκληρωμένη ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει
στην κατοχή του καθώς και τα πάσης
φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή
μη) και να μεριμνήσει όπως οι
Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε επιμέρους στ
οιχείο που αφορά άμεσα ή έμμεσα
το Έργο και ευρίσκεται στην κατοχή του, εγγυώμενος
ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του
θα πράξουν το ίδιο. Το συντομότερο δυνατό μετά την
καταγγελία της Σύμβασης, η
Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντο
ς μέρους του Έργου καθώς και κάθε
οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία κατα
γγελίας.
28.4
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποι
ουδήποτε ποσού πληρωτέου
σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκα
θαρίσεως των μεταξύ τους
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν
.
28.5
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμέ
ς αγοράς, τα παραδοθέντα ή
παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα
και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες
που δεν έχει ακόμα πληρώσει.
28.6
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσ
θετα από τον Ανάδοχο
αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτ
ατου ποσού της Συμβατικής Τιμής
που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου πο
υ δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς
εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον
προοριζόμενο σκοπό.
Άρθρο 29. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
29.1
Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, α
φού ειδοποιήσει την
Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυ
τή μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερ
ο του συνολικά προβλεπόμενου στη
Σύμβαση, για λόγους που δεν προβλέπονται στη Σύμβασ
η και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου.
29.2
Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτου
σα Αρχή αποζημιώνει τον
προμηθευτή για κάθε απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχο
μένως υποστεί.
Άρθρο 30. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
12
30.1
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη
εκπλήρωση των συμβατικών
τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσ
ης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας.
30.2
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμία
ς εκπλήρωσης υποχρεώσεών
του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρα
ς βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς
λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή
υποχρεούται να απαντήσει εντός
δέκα (10) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Α
ναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο
άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αι
τήματος.
Άρθρο 31. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
31.1
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και το Κοιν
οτικό δίκαιο.
31.2
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κ
άθε προσπάθεια για τη φιλική
επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπ
ορεί να προκύψει μεταξύ τους
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμο
γή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της,
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρ
ηστών συναλλακτικών ηθών.
31.3
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτ
ητική επίλυση της διαφοράς μέσα
σε χρονική προθεσμία 2 μηνών από την εμφάνιση της δ
ιαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της
Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια Δικαστήρια.
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το
παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα και
αφού διαβάσθηκαν, μονογράφησαν ανά σελίδα και υπογρ
άφηκαν στο τέλος από τους
συμβαλλόμενους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για
την
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
-
Π
.
Ε
.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Για
τον
ανάδοχο
ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ