Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τ
ην Ελλάδα
1
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
12
η
ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Κύπρου 14
Ταχ. Κωδ.: 651 10
Τηλέφωνο : 2510-224716, 228689
FAX.: 2510-620753
e-mail: 12eba@culture.gr
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:4590
Καβάλα, 8 Ιουλίου 2014
ΕΡΓΟ
:
«Στερέωση – Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου
Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών»
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
:
«Ενοικίαση γερανού»
ΠΟΣΟ
:
12.300,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με
δυνατότητα
απομείωσης
σε ποσοστό μέχρι 25% δηλ. έως
9.225,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%
(7.500,00€ + 1.725,00€)
ΣΥΜΒΑΣΗ
Σύμβαση για την
ενοικίαση γερανού
για τις ανάγκες του υποέργου
«Στερέωση –
Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως
Ν. Σερρών»
(Κωδ.
Πράξης - κωδ. 2010ΣΕ01480117 MIS 300644) της ενταγ
μένης στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη
ΕΣΠΑ 2007-2013 πράξης
«Στερέωση – Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου
Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών»
.
Στην Καβάλα, σήμερα, την 8η Ιουλίου του έτους 2014,
ημέρα Τρίτη στα γραφεία της 12ης
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Κύπρου 14 στην Καβ
άλα, και μεταξύ των εξής
συμβαλλομένων μερών:
α)
Της 12
ης
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει σ
την οδό Κύπρου 14 , ΤΚ
65 110, Καβάλα, με ΑΦΜ 090283815, ∆.Ο.Υ. ∆’ ΑΘΗΝΩΝ
, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για
την υπογραφή της παρούσας από την κα. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆Α∆
ΑΚΗ, Προϊσταμένη της 12
ης
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, και
β)
Της εταιρίας «ΕΓΕΡΣΗ Μ.Ε.Π.Ε.»με
Α.Φ.Μ. 099931329
, η οποία εδρεύει στο 8
ο
ΧΛΜ
Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Αθηνών, Τ.Κ. 57400, όπως εκπροσ
ωπείται νομίμως από την κυρία
Παπαδοπούλου Σοφία, εφεξής καλούμενος ως «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»
.
Συμφωνούνται, συνομολογούνται και
γίνονται αμοιβαίως δεκτά
τα εξής:
14SYMV002157090 2014-07-10
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.07.10 09:39:17
EEST
Reason:
Location: Athens
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τ
ην Ελλάδα
2
Η πρώτη των συμβαλλομένων, κα. Σταυρούλα ∆αδάκη, μ
ε την παραπάνω ιδιότητά της
και έχοντας υπόψη:
1.
Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την Προσ
τασία των Αρχαιοτήτων και εν
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
2.
Το Π∆. 191/03 (ΦΕΚ 146/Α/13-6-2003) «Περί Οργανισμ
ού του ΥΠΠΟ».
3.
Το Π∆118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-6-2013) «Τροποποίηση το
υ Π∆ 85/2012 και
μετονομασία του ΥΠΑΙΘΠΑ σε Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού».
4.
Το Π∆ 16/1980 (ΦΕΚ 8/Α/15-1-1980) «Περί μεταβιβάσεω
ς αρμοδιοτήτων εις τας
Περιφερειακάς Υπηρεσίας αρμοδιότητας Γενικής ∆ιευθύ
νσεως Αρχαιοτήτων και
Αναστηλώσεως του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημώ
ν.
5.
Το Π∆. 74/85 (ΦΕΚ 26/Α/1-3-1985) «Συμπλήρωση του Π∆
16/1980 «Περί
μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων εις τας Περιφερειακάς Υπη
ρεσίας αρμοδιότητας Γενικής
∆ιευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως του Υπουργ
είου Πολιτισμού και
Επιστημών».
6.
Την αριθ. ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-2004 (ΦΕΚ
180/Β ́/30-1-2004)
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του ΥΠΠΟ στις Περιφερειακέ
ς και Ειδικές Περιφερειακές
Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής ∆/νσης Αρχαιοτήτ
ων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
και της Γενικής ∆/νσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχ
νικών Έργων του ΥΠΠΟ».
7.
Το Ν. 1958/91 (ΦΕΚ122/Α/5-8-1991) άρθρο 81 «Τρόπος
εκτέλεσης αρχαιολογικών
έργων».
8.
Το Π∆. 99/92 (ΦΕΚ46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση
αρχαιολογικών εν γένει
έργων».
9.
Το Π∆. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Πρ
ομηθειών του ∆ημοσίου».
10.
Την Υ. Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) «
Αύξηση των χρηματικών
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύ
ναψη δημοσίων συμβάσεων
που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων».
11.
Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α ́/ 13-7-2010) «Ενίσχυσ
η της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητ
ικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα ∆
ιαύγεια – και άλλες διατάξεις».
12.
Το Π∆ 113/2010 (ΦΕΚ Α/194/ «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους ∆ιατάκτες».
13.
Την ΥΑ ΥΠΠΟΤ/∆ΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/22-3-2011 ΦΕΚ 566/
Β/ «Ορισμός
δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων
σε βάρος πιστώσεων οι
οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ ́ εντολή του κύ
ριου διατάκτη».
14.
Την με αριθ. πρωτ. 8135/16/11/2010 απόφαση ένταξης
της πράξης «Στερέωση –
Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως
Ν. Σερρών» στο Ε.Π.
Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ 2007-2013.
15.
Την αριθ. ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ37-46/114326/4681/30-
11-2010 (Α∆Α: 4ΙΦΓΓ-Π4)
Υπουργική απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης των εργ
ασιών απολογιστικά και με
αυτεπιστασία στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης.
16.
Την με αριθ. 9313/27-11-2012 (Α∆Α: Β4ΣΙ7ΛΛ-ΣΤΖ) από
φαση της Ε∆Α ΠΚΜ για την 1η
τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης «Στερέω
ση – Αποκατάσταση
Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών» σ
το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007 - 2013».
17.
Την με αριθ. ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/10378/4705/3
86/166/23-1-2013 (Α∆Α:
ΒΕΙ6Γ-Β2Λ) έγκριση 1
ης
Τροποποίησης εκτέλεσης εργασιών του έργου
«
Στερέωση –
Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως
Ν. Σερρών» απολογιστικά
και με αυτεπιστασία από την 12η ΕΒΑ.
18.
Την με αριθ. 931/29-01-2014 (Α∆Α: ΒΙΨΗ7ΛΛ-Π10) απόφ
αση της Ε∆Α ΠΚΜ για την 2η
τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης «Στερέω
ση – Αποκατάσταση
Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών» σ
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Μακεδονία – Θράκη 2007 - 2013».
19.
Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/65577/40330/2139/
80612-3-2014 (Α∆Α:
ΒΙΚΜΓ-ΒΚΝ) έγκριση 2ης Τροποποίησης εκτέλεσης εργασ
ιών του έργου
«
Στερέωση –
Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως
Ν. Σερρών» απολογιστικά
και με αυτεπιστασία από την 12η ΕΒΑ.
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τ
ην Ελλάδα
3
20.
Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/3-12-2007) «∆ιαχείριση Έλε
γχος και Εφαρμογή
Αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη προγραμματική περίο
δο 2007-2013».
21.
Την υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΥΠΑΣΥ∆) Απόφα
ση του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008), όπως έχει τρ
οποποιηθεί και ισχύει.
22.
Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης της «Στερέωση – Α
ποκατάσταση Βυζαντινού
Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών», σύμφωνα με
την με την υπ. αριθ.
15133/∆Ε-1665/08-04-2013 (Α∆Α ΒΕΑΦΦ-ΚΩΞ) απόφαση το
υ Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων
.
23.
Το αριθ. πρωτ. 4170/17-06-2014 εγκεκριμένο αίτημα (
Α∆ΑΜ 14REQ002111228 2014-
06-18) προμήθειας της συγκεκριμένης δαπάνης.
24.
Την υπ’αριθ. 4588/8-07-2014(Α∆Α:ΩΟΞ2Γ-Ζ8Π ) απόφαση
ανάθεσης.
25.
Τα στοιχεία που κατέθεσε ο Ανάδοχος και τα οποία αν
αλυτικά περιγράφονται στην με
αριθ. 4158/16-06-2014 Τεχνική έκθεση της Επιβλέπουσ
ας Μηχανικού, η οποία του
γνωστοποιήθηκε στην προσφορά του και η οποία αποτελ
εί το παράρτημα Ι της
παρούσης Σύμβασης.
Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι
Στο δεύτερο των συμβαλλομένων το έργο
«ενοικίαση γερανού»
για τις ανάγκες
υλοποίησης της πράξης «Στερέωση – Αποκατάσταση Βυζα
ντινού Πύργου Μαρμαρίου
Αμφιπόλεως Ν. Σερρών» (Κωδ. Πράξης: κωδ. 2010ΣΕ0148
0117, MIS 300644) του Ε.Π.
«Μακεδονία- Θράκη».
Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της σύμβασης και συμφωνηθείσα
αμοιβή –
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
«ενοικίαση γερανού»
για τις ανάγκες εκτέλεσης του
υποέργου «Στερέωση – Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου
Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν.
Σερρών», σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του παραρτήμ
ατος Ι.
Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει τα παρακάτω υ
λικά και εργασίες με βάση την
κατατεθείσα οικονομική προσφορά του Αναδόχου:
ΕΙ∆ΟΣ
Μονάδα
Μέτρησης
Ποσότητα
Τιμή
Μονάδας
∆ΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
Γερανός
Πλήρες ημερομίσθιο
οκτώ ωρών
στο
εργοτάξιο
40 250,00€ 10.000,00
ΦΠΑ 23%: 2.300,00
ΤΕΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ
ΜΕ
ΦΠΑ: 12.300,00
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθει
α αγαθό απαλλαγμένο
ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) πλήρως και σε
λειτουργία και με όλες τις
συνομολογημένες ιδιότητες στο εργοτάξιο του έργου.
Το αγαθό πρέπει να είναι κατάλληλο
για τη σύμφωνη με τον σκοπό της συγκεκριμένης σύμβα
σης ειδική χρήση και να έχει την
ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλο
γα προσδοκά από πράγματα της
ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δ
ημόσιες δηλώσεις, διαφημίσεις και
επισημάνσεις του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς
καθυστέρηση κάθε πιθανή βλάβη
του αγαθού, με άλλο ισοδύναμο.
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τ
ην Ελλάδα
4
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη της σωστής και ασ
φαλούς μεταφοράς και
εγκατάστασης σε λειτουργία του αγαθού στο εργοτάξιο
του έργου «Στερέωση –
Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως
Ν. Σερρών»
.
ΑΡΘΡΟ 2. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των δι
ατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρ
όληψη ατυχημάτων στο προσωπικό
του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οπο
ιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη
μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φ
θορά σε τυχόν υπάρχουσες
κατασκευές και εγκαταστάσεις στο χώρο εκφόρτωσης πο
υ θα οφείλεται στα μηχανήματα,
όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την προμήθει
α των προς ανάθεση υλικών.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρ
ου όλες τις ευθύνες έναντι
οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματ
ικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας,
σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελ
έτες, υλικά, μηχανήματα,
μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κ
λπ. που θα χρησιμοποιηθούν για
την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.
Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέ
ρων, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια
της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την
Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 3. Αξία
Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι
∆ώδεκα Χιλιάδες Τριακόσια Ευρώ
#
12.300,00 €#
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (10.000,00€ + 2.300,00€
) με δικαίωμα απομείωσης σε
ποσοστό μέχρι 25% επί του καθαρού ποσού, δηλαδή έως
το ποσό των
εννιά χιλιάδων
διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ
# 9.225,00 € #
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ε
νταγμένου στο Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, Ε.Π. Μακεδονία–Θράκη έρ
γου «Στερέωση – Αποκατάσταση
Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών» μ
ε κωδικό 2010ΣΕ01480117 -
κωδ. ΜΙΣ 300644 της ΣΑ με κωδικό Ε0148 του Προγράμμ
ατος ∆ημοσίων Επενδύσεων σε
συγχρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει
η σχετική πίστωση, σύμφωνα
με την υπ. αριθ. 15133/∆Ε-1665/08-04-2013 (Α∆Α ΒΕΑ
ΦΦ-ΚΩΞ) απόφαση του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και ∆ικτύων.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρ
ίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά
πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. ∆ύναται επίσ
ης να μην εξαντλήσει το σύνολο
του προϋπολογισμού του έργου εφ’ όσον κρίνει κάτι τ
έτοιο σκόπιμο. Σε περίπτωση λύσης
της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη τ
ου παραπάνω συνολικού
τιμήματος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός το
υ για το υπόλοιπο ποσό.
ΑΡΘΡΟ 4. ∆ιάρκεια/Τόπος/Τρόπος και Χρόνος παράδοσης
Η διάρκεια της Σύμβασης είναι από την υπογραφή της
και ως 20-11-2014. Η παράδοση
του γερανού θα γίνει στο χώρο του εργοταξίου του έρ
γου «Στερέωση – Αποκατάσταση
Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών».
Η
χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης
παράδοσης του γερανού στο εργοτάξιο ορίζεται σε
πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης. Σε περίπτωση
παράτασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13, παρ.
3 του Π.∆.118/2007.
Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύπτου
ν, ο Ανάδοχος οφείλει να
ολοκληρώσει την παράδοση για το σύνολο της παράδοση
ς εντός τριάντα ημερολογιακών
ημερών από την παραλαβή ειδοποίησης. Η πρώτη ειδοπο
ίηση θα είναι αμέσως μετά την
υπογραφή της σύμβασης. Η ειδοποίηση των επιβλεπόντω
ν θα είναι έγγραφη και θα
αποστέλλεται με συστημένη επιστολή. Εάν λήξει ο συμ
βατικός χρόνος παράδοσης των
υλικών χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης
από τον ανάδοχο ή αν λήξει ο
παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο πρ
ομηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τ
ην Ελλάδα
5
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επ
ιτροπή παραλαβής υλικών της 12
ης
ΕΒΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Π∆ 11
8/2007.
Ο χρόνος εργασίας ορίζεται το ελάχιστο είκοσι (20)
ημερομίσθια πλήρους οχταώρου
με
εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης την 15/07/2014 και λή
ξη την 20/11/2014. Οι ημέρες
εργασίας του γερανού άρα και του χειριστή θα ορίζον
ται από τους Επιβλέποντες της
Υπηρεσίας. Η υπηρεσία θα ενημερώνει εγγράφως τον Αν
άδοχο τουλάχιστοιν τρείς ημέρες
πρίν.
Ωράριο εργασίας: από τις 07:00 έως τις 15:00.
ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβή
ς.
Συμφωνείται ότι η παραλαβή του γερανού θα γίνει αφο
ύ διαπιστωθεί από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής της 12
η
Ε.Β.Α. ότι αυτό ανταποκρίνεται ποιοτικά και ποσοτι
κά στις
απαιτήσεις της υπηρεσίας όπως διατυπώνονται στην τε
χνική έκθεση του παραρτήματος Ι
και σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 του Π∆ 118/2007.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής του καλείται να παραστ
εί, εφόσον το επιθυμεί ο ανάδοχος
και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο
ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με τον
έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών με βάση τα συνοδευ
τικά έντυπα του Αναδόχου
όπως αυτά ορίζονται από την Τεχνική Έκθεση.
Στην περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει τ
ον γερανό, αναφέρει στο
σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει
αυτός από τους όρους της
Τεχνικής Έκθεσης και τους λόγους απόρριψης και γνωμ
ατεύει αν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί.
Η παραλαβή θα ολοκληρωθεί δια της υπογραφής σχετικο
ύ πρωτοκόλλου οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Η έκδοση των σχε
τικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα σε τρέις μέρες από την ολοκλή
ρωση της παράδοσης της
προμήθειας.
Η παρουσία του Αναδόχου θα πιστοποιείται με την υπο
γραφή του Αναδόχου στο
ημερολόγιο του έργου στο τέλος κάθε ημερομισθίου.
ΑΡΘΡΟ 6. Πληρωμή
Η πληρωμή θα γίνεται ανά μήνα ανάλογα με τον αριθμό
των ημερομισθίων
Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία κ
αι γίνονται είτε μέσω
ηλεκτρονικής κατάθεσης σε λογαριασμό ΙΒΑΝ του Αναδό
χου για ποσά έως και 1.500,00€,
είτε μέσω επιταγής για ποσά μεγαλύτερα από 1.500,00
€.
Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελλην
ική νομοθεσία παρακράτηση
φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων, η οποία αποδ
ίδεται από την Υπηρεσία και
επιπλέον κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής ∆
ημοσίων Συμβάσεων, η οποία
υπολογίζεται στην καθαρή αξία της σύμβασης και παρα
κρατείται με την πρώτη πληρωμή.
Για την πληρωμή/ τμηματικές πληρωμές απαιτούνται τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
1.
Πρωτόκολλο παραλαβής υλικών
από την αρμόδια επιτροπή.
2.
Τιμολόγιο
του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη: «ΕΞΟΦΛΗΘ
ΗΚΕ».
3.
Εξοφλητική απόδειξη
του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδε
ιξη:
«ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ».
4.
Φορολογική
και
ασφαλιστική
ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτείτα
ι από την ισχύουσα
νομοθεσία.
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τ
ην Ελλάδα
6
ΑΡΘΡΟ 7. ∆ικαίωμα απομείωσης
Το δικαίωμα
απομείωσης
ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 25% επί του προϋπολογισ
μού δηλ.
έως
τρείς χιλιάδες εβδομήντα πέντε ευρώ
#3.075,00 €#
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
(2.500,00€ +575,00€).
Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά σε περίπτωση μείωσης τ
ων απαιτούμενων ημερομισθίων. Σε
περίπτωση αλλαγής του σχεδιασμού ή λιγότερων απαιτή
σεων (αλλαγή σχεδιασμού μετά από
έκτακτες εργασίες ή νέων δεδομένων) και κατά την κρ
ίση των επιβλεπόντων, δύναται να
χρησιμοποιηθεί το δικαίωμα της απομείωσης.
ΑΡΘΡΟ 8. Χρόνος δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμέ
ς της προσφοράς
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της πρ
οσφοράς του καθ’όλη την διάρκεια
της Σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης,
λόγω αλλαγής του
χρονοδιαγράμματος του έργου, ισχύουν τα αναφερόμενα
στο άρθρο 13 του Π∆ 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 9. Εκχώρηση – Υποκατάσταση
Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φ
υσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά
με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της π
αρούσας, καθώς επίσης
απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής
και εγγράφου αδείας της
Προϊσταμένης της 12
ης
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
ΑΡΘΡΟ 10. Ανωτέρα Βία
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό
ανωτέρας βίας για τη μη
εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα
φέρει το βάρος της
απόδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικ
αλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει
εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τ
α απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν
τα περιστατικά που τη
στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυ
ναμία του να εκτελέσει την
προμήθεια που του ανατέθηκε.
Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για π
αράλειψη εκπλήρωσης των
συμβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είνα
ι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.∆. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 11. Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά ∆ικαιώματα
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και
μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπισ
τευτικά και να μη γνωστοποιήσει
σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του
ελληνικού και διεθνούς Τύπου),
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέ
τουσας Αρχής, οποιαδήποτε
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση το
υ κατά την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλ
ώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε ν
α συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Α
ναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει
την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προ
ηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα
Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα
απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κ
ανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα
που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιή
λθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και
με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορού
ν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα
ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου.
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τ
ην Ελλάδα
7
ΑΡΘΡΟ 12. Γλώσσα Επικοινωνίας
Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) το
υ Αναδόχου με την Αναθέτουσα
Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και ο
ποτεδήποτε κατά τη διάρκεια
ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφρασ
η από ή/και προς τα ελληνικά, θα
εξασφαλίζεται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αν
αδόχου.
ΑΡΘΡΟ 13. ∆ωσιδικία – Εφαρμοστέο ∆ίκαιο
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελλη
νικό ∆ίκαιο. Αποκλειστική
αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μ
εταξύ των μερών που απορρέει
από την παρούσα έχουν τα ∆ικαστήρια της έδρας της Α
ναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 14. Ισχύς της σύμβασης
Η παρούσα Σύμβαση με τα παραρτήματα (I & ΙΙ) αυτής
είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ
των μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται
στην παρούσα, ισχύουν τα
αναφερόμενα στις διατάξεις που αναφέρονται στο προο
ίμιο της παρούσας. Τυχόν
ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακ
υρότητα της Σύμβασης.
Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιου
δήποτε από τα δικαιώματά της,
δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυ
τό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο
μέλλον.
Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι
όροι της παρούσης θεωρούνται
ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγε
λίας αυτής από την Αναθέτουσα
Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 15. Τροποποίηση όρων της σύμβασης
Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση τ
ης παρούσας σύμβασης θα γίνεται
μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μ
ερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 24 του Π.∆. 118/2007.
Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται,
εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό
αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγμα
τοποιούνται με έγγραφη συμφωνία
των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτ
ημα της αρχικής σύμβασης.
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού α
ναγνώσθηκε υπογράφεται
νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) όμο
ια πρωτότυπα ως κατωτέρω.
Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα ένα λαμβάνει
ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα
παραμένουν στην 12η Εφορεία.
ΤΑ ΜΕΡΗ
Για το Ελληνικό ∆ημόσιο
Σταυρούλα ∆αδάκη
Προϊσταμένη της 12ης Εφορείας
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Για τον Ανάδοχο
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
Παπαδοπούλου Σοφία
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τ
ην Ελλάδα
8
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ
Έργο: «
Στερέωση – Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου
Αμφιπόλεως
Ν. Σερρών
»
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Θέση: Αμφίπολη ΠΕ Σερρών. Πρόσβαση: από οδικό δρόμο
οικισμού και από περιφερειακό
δρόμο.
Ο πύργος είναι τετράπλευρος, με εξωτερικές διαστάσε
ις 9,95x10,70μ. Το σωζόμενο ύψος
κυμαίνεται από 4,5μ. έως 8,00μ., με εξαίρεση τη βορ
ειοανατολική γωνία, η οποία σώζεται σε
ύψος 15.80μ.
Ο γερανός θα εξυπηρετήσει την μεταφορά των πωρολίθω
ν κατά μήκος όλων των πλευρών
του πύργου. Το σημείο τοποθέτησης του γερανού θα απ
οφασιστεί από τον υποψήφιο, σε
συννενόηση με τους επιβλέποντες, ο οποίος θα λάβει
υπόψιν ότι στην περίμετρο του
πύργου θα τοποθετηθούν σκαλωσιές σε πλάτος 1,00μ.,
ότι θα πρέπει να μείνει διάδρομος
κυκλοφορίας και ότι στην Ανατολική και την Βόρεια π
λευρά κείτονται οι πωρόλιθοι και τα
οικοδομικά υλικά.
Οι ενδιαφερόμενοι
οφείλουν
να επισκεφθούν
τον τόπο εκτέλεσης του έργου για να
σχηματίσουν πλήρη και σαφή εικόνα και να έχουν προσ
ωπική αντίληψη σχετικά με τις
προσβάσεις, τη διακίνηση, τις αποστάσεις και γενικά
όλες τις συνθήκες, οι οποίες μπορούν
να επηρεάσουν τον τύπο του γερανού που θα προσφέρου
ν και την τιμή του.
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο τύπος του γερανού (αυτοκινούμενος/σταθερός) θα κα
θοριστεί από τον υποψήφιο.
Πρίν την έναρξη των εργασιών του γερανού πρέπει να
είναι διαθέσιμο πιστοποιητικό
ελέγχου του γερανού από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου
όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ
15085/593 ΦΕΚ 1186/25-8-2003.
Η ανυψωτική ικανότητα θα είναι το μέγιστο 1,5 τόνος
σε ύψος 20,00 μ.
Ο γερανός πρέπει να είναι εξοπλισμένος με συστήματα
προστασίας και ειδοποίησης του
χειριστή, τα οποία εμποδίζουν τις επικίνδυνες μετατ
οπίσεις του φορτίου σε περίπτωση:
-υπερφόρτωσης του ανυψωτικού είτε από υπέρβαση των
μεγίστων φορτίων χρήσης, είτε
από υπέρβαση των ροπών που οφείλονται στα ανωτέρω φ
ορτία ,
-υπέρβασης των ροπών που τείνουν να προκαλέσουν ανα
τροπή, ιδίως λόγω του
ανυψούμενου φορτίου.
Γ. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Ο χειρισμός του γερανού θα γίνεται από χειριστή ο ο
ποίος θα διαθέτει δίπλωμα ανάλογο της
ιπποδύναμης του γερανού και θα είναι ασφαλισμένος σ
ύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
Σε περίπτωση που ο χειριστής δεν έχει ελληνική ιθαγ
ένεια θα πρέπει να αποδείξει ότι
γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για τη
ν άσκηση των καθηκόντων του με
πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10
παρ.1) Α’ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ. Ο ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει χειριστ
ή που αποδεδειγμένα δεν θα
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Έργου.
Η μεταφορά καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για τον χειρι
στή βαρύνουν αποκλειστικά τον
ανάδοχο. Αν δεν συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι, ο χειρ
ιστής δεν επιτρέπεται να
αντικαθίσταται από τον ανάδοχο χωρίς την έγγραφη σύ
μφωνη γνώμη της υπηρεσίας.
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τ
ην Ελλάδα
9
Ο χρόνος εργασίας ορίζεται το ελάχιστο 20 ημερομίσθ
ια και μέγιστο σαράντα (40)
ημερομίσθια πλήρους οχταώρου με εκτιμώμενη ημερομην
ία έναρξης την 1/07/2014 και λήξη
την 20/11/2014. Οι ημέρες εργασίας του γερανού άρα
και του χειριστή θα ορίζονται από
τους Επιβλέποντες της Υπηρεσίας. Η υπηρεσία θα ενημ
ερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο
τουλάχιστοιν τρείς ημέρες πρίν.
Ωράριο εργασίας: από τις 07:00 έως τις 15:00.
Ο χειριστής οφείλει να χειρίζεται το γερανό σύμφωνα
με τους ορθούς επαγγελματικούς
κανόνες και τους κανόνες ασφάλειας και υγείας κατά
την εργασία. Να τηρεί τα αναφερόμενα
στο Π.∆. 31/90
≪
Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχαν
ημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων
≫
. Επίσης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των επιβλεπ
όντων της Υπηρεσίας.
∆. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την εργασία κατ
ά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος
για την ολοκλήρωση της σύμφωνα με τους όρους της συ
μβάσεως. Ο ανάδοχος υποχρεούται
να συμπράττει με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλ
εση της εργασίας και για την
επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την
εκτέλεσης της.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτο
ύμενο προσωπικό, και
οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση τ
ης εργασίας και την παράδοση της
σταδιακά στον εργοδότη. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλε
ς τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές
δαπάνες για την ολοκλήρωσης της σύμβασης, ενδεικτικ
ά με τις δαπάνες των μισθών και
ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επ
ιβαρύνσεων, φόρους, τέλη,
δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβα
ρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα
μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπά
νη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις
και κρατήσεις υπέρ του ∆ημοσίου ή τρίτου, που ισχύο
υν κατά τον χρόνο υπογραφής του
Συμφωνητικού με μοναδική εξαίρεση το ΦΠΑ..
3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των
διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας.
4. Βασική υποχρέωση του αναδόχου είναι και η εξασφά
λιση της καλής λειτουργίας και της
συντήρησης του μηχανήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης. Η πληρωμή θα γίνεται
ανά μήνα , με βάση τον αριθμό των ημερών εργασίας ο
ι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσα
στον μήνα. Η ημερήσια δαπάνη θα υπολογίζεται βάσει
της κατατεθείσας προσφοράς.
Ε. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει
να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία
το όνομα του διπλωματούχου χειριστή που θα χρησιμοπ
οιηθεί για τη συγκεκριμένη εργασία
και την πρόσληψή του εφόσον πρόκειται για υπάλληλο.
Ο χειριστής θα πρέπει να καταθέσει
αντίγραφο του διπλώματος του, το οποίο θα πρέπει να
είναι κατάλληλο για τον
συγκεκριμένο τύπο γερανού και ο ανάδοχος θα πρέπει
να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση με
την οποία θα βεβαιώνει ότι ο χειριστής διαθέτει την
εμπειρία και μπορεί να ανταποκριθεί στις
αυξημένες απαιτήσεις του Έργου.
Η Μηχανικός
∆ημητριάδου Χριστίνα
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τ
ην Ελλάδα
10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
α/α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Η ́
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΕ
ΦΠΑ
1.
ΕΓΕΡΣΗ Μ.Ε.Π.Ε.
4250/23-06-2014
10.000,00 € 12.300,00 €